阿坝州雅尔珠林场都江堰平阳酒店与成都中安物资贸易有限公司产品质量

1687天前7746

阿坝州雅尔珠林场都江堰平阳酒店与成都中安物资贸易有限公司产品质量案免费法律咨询

时间:2004-09-04 当事人: 谢成文、黄殿君、孙中 法官: 文号:(2003)成民初字第715号

四川省成都市中级人民法院
民 事 判 决 书

(2003)成民初字第715号

  原告阿坝州雅尔珠林场都江堰平阳酒店(以下简称平阳酒店)
  住所地:都江堰市解放小区。
  法定代表人谢成文。
      委托代理人王栋,平阳酒店职员。
  被告成都中安物资贸易有限公司(以下简称中安公司)。住所地:成都市西部汽车城汽贸大楼6302号。
  法定代表人黄殿君。
  被告四川中融贸易发展有限公司(以下简称中融公司)。住所地:成都市永丰乡核桃村6组。
  法定代表人孙中,经理。
  
  原告平阳酒店诉被告中安公司、中融公司产品质量纠纷一案,本院受理后,依法组成合议庭于2003年9月2日、2004年6月21日两次公开开庭审理了本案,原告平阳酒店的委托代理人吴德成、王栋,被告中安公司的法定代表人黄殿君,被告中融公司的委托代理人刘泽淳、王小宇均到庭参加了诉讼,本案现已审理终结。
  原告平阳酒店诉称,2003年4月3日,原告与四川省武联建筑工程有限责任公司紫坪铺水利工程项目部(以下简称紫坪铺项目部)签订施工合同,由原告承接紫坪铺水库挖运土石方工程,为此原告于2003年4月28日与中安公司签订购车协议,购买了20台东风EQ3208GH自卸汽车。2003年5月3日,中安公司同中融公司签订合同,从中融公司购买20台自卸车交付原告。随后原告将该批自卸车投入使用,在紫坪铺水库挖运土石方,在使用该批车辆几天时间内,便频繁出现故障,主要表现:刹车油管爆破;制动系失灵;发动机配件没有厂家厂址的标识等。虽经东风汽车公司定点维修站多次维修并更换部分发动机等重要零部件,仍故障不断,根本无法正常使用,致使原告承接的紫坪铺水库土石方挖运工程也深受影响,给原告造成了极大经济损失,截止2003年7月15日,因该批车辆的质量故障,致使工程停工,造成施工利润损失125万元,额外支付驾驶员工资10万元、车辆维修费用(含材料费、工时费、原告因维修车辆实际发生的费用)15万元。上述合计150万元。对于车辆质量问题,原告多次要求两被告及时解决,均以各种借口拖延,为维护原告合法权益,根据《合同法》、《产品质量法》等法律规定,请求判令:原告退回20台东风EQ3208GH自卸车,中安公司退回原告购车款270万元,中融公司承担连带责任;中安公司赔偿原告经济损失(计算办法:自2003年5月5日起,按每天5.2万元计付至被告收回车辆之日止),截止2003年7月15日中安公司应赔偿原告经济损失150万元,中融公司承担连带赔偿责任;诉讼费由两被告承担。
  本案第二次开庭时,原告平阳酒店要求二被告承担的经济损失具体包括:1、向中华联合财产保险公司成都分公司交纳的车辆保险费及资信调查费合计254328元;2、15台自卸车已付按揭贷款利息152161元、罚息697元,尚欠利息36159元、罚息5249元;3、2003年10月至2004年7月间,15台自卸车共产生停车费40500元;4、15台车的利润损失从2003年10月至2004年7月,每车每天运16趟,每趟可获利润(扣除驾驶员工资、油费、修车费)56.2元,15台车每天利润为13488元,共计2427840元;5、人员工资损失,15台车24名驾驶员,每人每月工资1500元,生活费6元,一年合计工资432000元、生活费51840元。6、2003年9月25日中止与紫坪铺项目部所签《联合施工合同》,按约定原告交纳的保证金10万元和已完成工程的20%的工程款226718.89元紫坪铺项目部不予退还和支付。7、额外支付的汽车维修费10万元。8、自编号为502、511的车辆发生事故,驾驶员的医疗费损失;9、车辆安装GPS的费用72000元。
  中安公司答辩称,中安公司只是卖车给原告,不是生产厂家,中安公司的责任就是按期交车。至于车辆使用过程中出现的质量问题,中安公司的义务是协助原告找东风汽车公司的定点维修站维修,找经销商协商解决,但对质量问题不应承担责任。车辆在保修期间出现质量问题,经定点维修站维修,部分车辆的发动机已经更换,现原告要求退车,中安公司曾会同中融公司一起到原告使用车辆的现场紫坪铺工地协商解决,因原告要求退车,中融公司只同意给予一部分赔偿,对此未能达成一致意见。对于车辆的质量问题,只要经销商中融公司没有意见,中安公司也无意见。
  中融公司答辩称,原告方诉讼主张的事实不清,车辆出现质量问题是因原告严重超载违规使用及使用环境恶劣造成,技术站维修是事实,但质量原因不明,不能说明是车辆本身的质量问题,原告所举证据不能证明系中融公司经销的汽车有质量问题,请求驳回原告的诉讼请求。本案第二次开庭时原告提出的损失超出原诉讼请求范围,属于增加的诉讼请求,因原告未在规定的期限内提出变更或增加诉讼请求,故对其增加的诉讼请求法院不应支持。
  经审理查明,2003年4月3日,原告与紫坪铺项目部签订施工合同一份,约定:原告承接紫坪铺水库挖运土石方工程,并保证在同年5月5日前共计20台车辆进场;每挖运1立方米土石方(运输距离为1.5米)单价为8元,运输距离增加0.5公里单价增加0.5元,每完成1立方米,项目部收取1.5元的管理费,工程款由紫坪铺项目部向水电十二局三分局按签订的《工程分包合同》每月结算一次,再在结算后七日内扣除保证金外其余工程款全额支付原告平阳酒店。2003年4月28日,原告与被告中安公司签订《购车协议》,约定:中安公司向平阳酒店提供20台东风EQ3208GH自卸车,以满足平阳酒店用于其承建的紫坪铺工程项目;每台价格21.8万元,共计436万元;规格:底8边5,箱长5.3米,箱高1.4米,工程斗(不带后箱板);康明斯发动机,210马力。平阳酒店提供办理银行按揭所需手续及资料,并付首付款30%及保险费等费用;如出现质量问题,由东风车经销商及服务站负责处理,中安公司协助处理,交车时间为2003年5月18日前。2003年5月3日,中安公司与中融公司签订《购车协议》,约定:中融公司供给中安公司20台东风EQ3208GH自卸汽车,车型、规格等与上述合同一致,中安公司向中融公司首付6万元定金(20辆车)。2003年5月7日至5月19日,中安公司陆续从中融公司提走20台东风EQ3208GH自卸车,并交付原告平阳酒店。随即,原告将该批东风EQ3208GH自卸车编入紫坪铺工地内部车辆牌照号,分别为501#、502#、505#、506#、507#、508#、509#、511#、513#、516#、517#、518#、519#、520#、521#、522#、523#、524#、525#、526#。该批自卸车投入使用当月便频繁出现故障,并在东风汽车公司指定的定点维修站进行维修、更换零部件。故障主要表现为:刹车油管爆裂;制动系统失灵;发动机配件没有厂家标识等。原告平阳酒店购车后共向中安公司支付购车款2716900元。
  在本案规定的举证期限内,原告平阳酒店向本院提出鉴定申请,要求对所购20台东风EQ3208GH自卸车进行质量鉴定,后又变更为对其中15台车能否正常使用进行鉴定(15台鉴定车辆送检时已进行的维修状况详见附表)。本院依法委托成都市联合司法鉴定中心鉴定,经鉴定机构现场勘验及检验,15台东风自卸车均不同程度存在转向器漏油、货箱栏板尺寸超过规定尺寸、驾驶员无法在座位上顺利起动发动机、车箱最大举升角及举升时间和下降时间均不符要求、起动发动机后转向器卡死无法正常转向、有些车辆液压油缸损害等问题。对于上述问题鉴定部门分析认为,该批车辆属大吨小标车辆;其中有8台车辆发动机在三包期内因故障经过东风汽车指定的维修站更换,驾驶员在座位上不能顺利发动发动机,送检车辆转向器存在不同程度渗油、漏油,以及检验过程中有两台发动机出现“飞车”均与GB7258—1997《机动车运行安全技术条件》的要求不符;送检车辆的车箱举升时间、下降时间(个别车辆除外)的技术指标也与QCT222—1997《自卸汽车通用技术条件》的规定不符。综上,鉴定结论为:经现场勘验及检验,送检的15辆自卸车属于国家明令禁止生产、销售、注册登记的“大吨小标”车辆,且该批自卸车转向器存在安全隐患,故送检的15辆东风EQ3208GH自卸车不能正常使用(每台送检车辆具体检验情况详见鉴定报告)。以上事实有原告与紫坪铺项目部签订的施工合同,原告与中安公司及中安公司与中融公司签订的购车协议,收车收条,东风汽车质量保修手册,东风汽车公司定点维修站出具的维修证明,鉴定报告,当事人在庭审中的陈述等证据材料佐证。经庭审质证和本院审查,上述证据材料符合证据的客观性、合法性、与本案事实的关联性,依法作为认定

分享
  • 合同起草 合同审核修改 律师函 委托书 薪酬规划体系构建方案 绩效管理体系构建方案 房屋租赁合同 买卖合同 技术服务合同 项目合作协议 技术开发合同 加盟合同 产品销售代理合同 合作性股权赠与方案 公司设立基本股权架构方案 持股平台设立方案 股权代持方案 定向股权激励方案 基本股权赠与方案 公司全员持股股权激励方案 公司融资前股权梳理方案 公司天使轮股权融资方案 基本股权转让方案 合作性股权转让方案 股权转让+代持方案 劳动合同 劳务合同 保密协议 培训协议 实习协议 竞业限制协议 劳动仲裁申请书 员工手册 劳动人事通知书 债权债务解决方案 借款合同 保证合同 抵押合同 质押合同 还款计划书 催款函 房产抵押合同 起诉状 答辩状 上诉状 再审申请书 执行申请书 履约催告函 保管合同 建设工程承包合同 仓储合同 承揽合同
    热门资讯
    推荐服务
    商法通
    专业律师随身带
    关注“商法通法律顾问”
    随时随地免费法律咨询
    商法通

    扫描关注商法通

    随时随地免费法律服务

    服务与支持
    400-090-7096
    周一至周五 9:00-18:00
    反馈类型:
    反馈内容:
    手机号码: