房屋被开发商抵押购如何维权

1860天前9215

房屋被开发商抵押购如何维权免费法律咨询

2002年7月26日,王女士与北京XX房地产开发有限责任公司(下称开发商)签订了《商品房买卖合同》。该合同约定:(1)王女士购买开发商销售的XX园三期9号楼A座XX号房屋一套。(2)该房屋交付日期为2003年3月31日。合同签订后,王女士向开发商支付购房款合计1061407元,其余30万元房款采取公积金贷款方式支付。但此后开发商一直未办理预售登记备案手续,王女士因此也无法办理公积金贷款手续。2003年4月10日,开发商办理了预售登记手续,仍未交付房屋。后王女士开始办理公积金贷款手续时发现开发商早已将房屋抵押给了银行, 王女士仍无法获得公积金贷款。2003年7月,开发商向业主发放入住通知,称逾期交房为非典造成的,属不可抗力,不承担任何违约责任,同时以王女士公积金贷款未到为由拒绝交付房屋。
现王女士急于向律师咨询: 
  1.开发商在售楼时未将房屋抵押的事实告诉我,应承担什么责任?
  2.开发商称逾期交房是因为不可抗力,不承担违约责任是否有法律依据?
  3.目前的情况我有哪些权利,可以获得哪些赔偿?
律师点评:
  2003年6月1日起最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》开始实施,王女士的情况应该可以适用这一司法解释
  首先,关于开发商未告知所售房屋已经抵押的事实,应承担什么样的法律责任问题。根据《担保法》的有关规定,“抵押期间,抵押人应当告知受让人转让物已经抵押的事实,未告知的,转让行为无效”。根据这一规定,王女士与开发商订立的购房合同可以认定无效,王女士可以要求开发商返还已支付的购房款、利息,并可要求赔偿损失。关于赔偿损失,除购房人遭受的实际损失外,最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》明确规定了惩罚性赔偿责任:“订立合同时,出卖人故意隐瞒所售房屋已经抵押的事实”,“致使买受人无法取得房屋的,可以适用惩罚性赔偿责任”,即可以请求出卖人承担不超过已付购房款一倍的赔偿责任。这一规定,可以更好地保护购房人的利益。
  其次,关于不可抗力的认定问题。不可抗力的认定应严格依据法律和合同约定。非典是否属于不可抗力应由有关部门认定,开发商自己无权认定。而且,即使被认定为不可抗力,也应按购房合同约定执行。“遭遇不可抗力,且出卖人在发生之日起30日内告知买受人的,出卖人可据实予以延期。”如果开发商没有履行以上合同约定,应承担相应的违约责任。
  再次,关于此种情形下购房人的权利。如果王女士对所购房屋不满意,对开发商的诚信没有信心,不愿继续履行合同,可以选择退房,要求开发商赔偿已付购房款,支付利息,赔偿已遭受的实际损失,此外,并可要求开发商承担不超过已付房款一倍的惩罚性赔偿责任。如果王女士愿意继续履行合同,可要求开发商继续履行合同,交付房屋,并按合同约定支付逾期交房的违约金

“商法通——中小微企业在线法律服务平台,为用户实时提供免费法律咨询服务。您可以通过官网首页免费法律咨询栏目入口、微信公众号“商法通法律顾问”等渠道,进行免费法律咨询。”




分享
  • 合同起草 合同审核修改 律师函 委托书 薪酬规划体系构建方案 绩效管理体系构建方案 房屋租赁合同 买卖合同 技术服务合同 项目合作协议 技术开发合同 加盟合同 产品销售代理合同 合作性股权赠与方案 公司设立基本股权架构方案 持股平台设立方案 股权代持方案 定向股权激励方案 基本股权赠与方案 公司全员持股股权激励方案 公司融资前股权梳理方案 公司天使轮股权融资方案 基本股权转让方案 合作性股权转让方案 股权转让+代持方案 劳动合同 劳务合同 保密协议 培训协议 实习协议 竞业限制协议 劳动仲裁申请书 员工手册 劳动人事通知书 债权债务解决方案 借款合同 保证合同 抵押合同 质押合同 还款计划书 催款函 房产抵押合同 起诉状 答辩状 上诉状 再审申请书 执行申请书 履约催告函 保管合同 建设工程承包合同 仓储合同 承揽合同
    热门资讯
    推荐服务
    商法通
    专业律师随身带
    关注“商法通法律顾问”
    随时随地免费法律咨询
    商法通

    扫描关注商法通

    随时随地免费法律服务

    服务与支持
    400-090-7096
    周一至周五 9:00-18:00
    反馈类型:
    反馈内容:
    手机号码: