房主不缴物业费,开发商有权拒交房?

1853天前2560
近日,北京市顺义区人民法院审结一起免费法律咨询房屋买卖合同纠纷案件。
原告李某,于2014年8月20日与某房地产开发公司签订了商品房预售合同,合同约定的交房时间为2014年11月31日,逾期(交房)超过15日,买受人要求继续履行合同的,合同继续履行,自约定的交房期限届满之次日起至实际交付之日止,出卖人按日计算向买受人支付全部已付款万分之五的违约金。2014年10月20日,李某一次性付清房款120余万元。
2014年11月31日,李某按时去收房,受开发商委托发放钥匙的某物业公司告知其房门钥匙尚未拿到,让她过几日再来,随后李某又去了几次,还是没能拿到钥匙。一直到2015年9月,李某依然未能拿到房屋的钥匙。李某认为,房地产公司逾期交房,构成违约,遂起诉至法院要求房地产公司立即交付房屋,并支付违约金16万余元。
被告房地产公司则不认可原告所说,称原告之所以未能按时拿到房屋钥匙,是因为李某没有按照双方合同的约定首先签订物业管理委托合同,并缴纳物业费。房屋未能交付是李某个人原因造成的,开发商并没有违约行为。
法院审理后认为,双方签订的商品房预售合同合法有效,双方应依约履行。房地产公司虽辩称,房屋之所以未能如期交付,是因为李某没有履行先签订物业服务合同,而后领取钥匙的手续。但在商品房买卖合同中,卖方交付房屋,买方交付房款是合同双方应当履行的主要义务。李某与房地产公司虽然在合同中约定应当首先交纳物业费才能交付房屋,但是此项义务仅是买方的一项次要义务。在李某已依约履行了交付全部房款的主义务之后,房地产公司不能以其未履行交纳物业费的次义务为由而拒绝履行自己的主义务,其主张的同时履行抗辩权不能成立。因双方约定的违约金数额过高,法院予以酌减。


最终,一审法院判决房地产公司立即交付涉诉房屋,并支付违约金十万元。

商法通——中小微企业在线法律服务平台,为用户实时提供免费法律咨询服务。您可以通过官网首页免费法律咨询栏目入口、微信公众号“商法通法律顾问”等渠道,进行免费法律咨询。


分享
  • 合同起草 合同审核修改 律师函 委托书 薪酬规划体系构建方案 绩效管理体系构建方案 房屋租赁合同 买卖合同 技术服务合同 项目合作协议 技术开发合同 加盟合同 产品销售代理合同 合作性股权赠与方案 公司设立基本股权架构方案 持股平台设立方案 股权代持方案 定向股权激励方案 基本股权赠与方案 公司全员持股股权激励方案 公司融资前股权梳理方案 公司天使轮股权融资方案 基本股权转让方案 合作性股权转让方案 股权转让+代持方案 劳动合同 劳务合同 保密协议 培训协议 实习协议 竞业限制协议 劳动仲裁申请书 员工手册 劳动人事通知书 债权债务解决方案 借款合同 保证合同 抵押合同 质押合同 还款计划书 催款函 房产抵押合同 起诉状 答辩状 上诉状 再审申请书 执行申请书 履约催告函 保管合同 建设工程承包合同 仓储合同 承揽合同
    热门资讯
    推荐服务
    商法通
    专业律师随身带
    关注“商法通法律顾问”
    随时随地免费法律咨询
    商法通

    扫描关注商法通

    随时随地免费法律服务

    服务与支持
    400-090-7096
    周一至周五 9:00-18:00
    反馈类型:
    反馈内容:
    手机号码: