发生的是风险责任还是违约责任

1560天前7968

案情摘要免费法律咨询

1995年7月18日,中保人寿保险有限公司厦门分公司(以下简称厦门公司或甲方)与广州金融电子化公司(以下简称广州公司或乙方)签订了《关于合作开发厦门人寿保险电脑系统经济合同》,合同约定:开发的电脑系统应能满足甲方现行所有寿险业务处理要求,提供生成型工具软件应适应将来业务处理方式的变化及险种的变更;开发时间为合同订立后十个月,宽限期二个月;开发费用总额45万元,甲方在合同签订十日内预付给乙方27万元,余额待验收后十日内付清;甲方应有三名以上电脑人员协助乙方的开发工作并提供开发所需环境及免费为乙方开发人员提供住宿,乙方以二名系统分析员及三名高级程序员参与并承担整个项目的组织和主要开发工作;乙方没按期完成开发工作并超过宽限期的,每超过半个月,按合同总额2%作为罚金付给甲方,超过三个月,甲方有权中止合同,乙方应退还甲方预付款,按合同总额10%赔偿甲方损失。同月24日,厦门公司依约向广州公司预付开发费人民币27万元,并派三名电脑人员协助开发工作,主要任务是把甲方业务上的技术要求转达给乙方技术人员,为乙方的开发工作准备和提供软、硬件条件及为将来更好地接管系统做准备。厦门公司还为广州公司来厦门开发技术软件的技术人员免费提供了住宿条件。1995年11月10日,双方有关人员对“长寿寿险”需求分析阶段的结果予以确认,同时约定需求分析阶段的“长险附加险”部分没完成的任务及“概要设计”在下一阶段完成,并由双方领导确认。

判决结果

一、解除原告厦门公司与被告广州公司签订的《关于合作开发厦门人寿保险电脑系统经济合同》。

二、被告广州公司于本判决生效后十日内返还原告厦门公司支付的技术开发预付款人民币27万元,并交付给原告违约赔偿金4.5万元。

三、驳回原告其他诉讼请求。

双方当事人未对一审判决提出上诉,故判决发生法律效力。

辩诉过程

原告诉称由于广州公司未按合同约定派出有相应职称的技术人员承担开发工作,且到位的技术人员又频繁变动,使开发工作未能如期完成。1997年春节前,广州公司在未开发出标的系统软件情况下自行撤走全部技术人员。嗣后,双方多次以传真方式协商继续履行合同事宜未果,厦门公司遂于1998年4月30日向厦门市中级人民法院起诉,认为广州公司逾期没有开发出标的系统软件,违反合同约定,请求解除其与广州公司签订的《关于合作开发厦门人寿保险电脑系统经济合同》,要求广州公司返还预付款27万元及利息并赔偿损失4.5万元。

广州公司答辩称:在合同执行过程中,厦门公司的电脑技术人员先后撤出,并多次提出超出合同范围的要求,不配合合同的执行,致使开发工作超时。在双方协商未果情况下,我方技术人员才撤离现场。我方为履行合同已付出46.8万元。

判定分析

厦门市中级人民法院审理认为,门公司依约预付了开发资金、提供了开发标的系统软件的物质条件及派员参加辅助性协作工作,已完全履行了合同约定的义务,其不具有也不应承担进行实质性技术开发的义务。广州公司承担整个项目的组织和主要开发工作,却未依合同约定派出有相应职称的技术人员参与系统开发,且技术人员变动频繁,对开发项目风险估计不足,使开发工作一再延期;在尚未开发成功情况下又擅自撤离技术人员,导致合同无法履行,对此,被告应承担违约责任。原告要求解除合同,并由被告返还预付款及赔偿损失,应予支持,但要求计算预付款利息于合同约定相悖,法院不予采纳。被告辩称原告技术人员撤出开发及提出超合同开发范围的要求等,因缺乏事实证据,不能成立。

案例分析/评论

商法通律师认为:1、本案中合同应确认为技术委托开发合同;2、本案合同发生的是一种违约责任;3、厦门公司要求解除合同并由被告返还预付款及赔偿损失,应予支持。

本案涉及的具体相关法律条文

《技术合同法》

二十九条第二款规定:研究开发方违反合同造成研究开发工作停滞、延误的,除应当采取补救措施继续履行合同外,应当支付违约金或赔偿损失;造成研究开发工作失败的,应当返还全部或部分研究开发经费和报酬,支付违约金或赔偿损失。

分享
  • 合同起草 合同审核修改 律师函 委托书 薪酬规划体系构建方案 绩效管理体系构建方案 房屋租赁合同 买卖合同 技术服务合同 项目合作协议 技术开发合同 加盟合同 产品销售代理合同 合作性股权赠与方案 公司设立基本股权架构方案 持股平台设立方案 股权代持方案 定向股权激励方案 基本股权赠与方案 公司全员持股股权激励方案 公司融资前股权梳理方案 公司天使轮股权融资方案 基本股权转让方案 合作性股权转让方案 股权转让+代持方案 劳动合同 劳务合同 保密协议 培训协议 实习协议 竞业限制协议 劳动仲裁申请书 员工手册 劳动人事通知书 债权债务解决方案 借款合同 保证合同 抵押合同 质押合同 还款计划书 催款函 房产抵押合同 起诉状 答辩状 上诉状 再审申请书 执行申请书 履约催告函 保管合同 建设工程承包合同 仓储合同 承揽合同
    热门资讯
    推荐服务
    商法通
    专业律师随身带
    关注“商法通法律顾问”
    随时随地免费法律咨询
    商法通

    扫描关注商法通

    随时随地免费法律服务

    服务与支持
    400-090-7096
    周一至周五 9:00-18:00
    反馈类型:
    反馈内容:
    手机号码: